Номер позиции плана-графика
202408456000072001000016
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта
10 232 587,00
Источник финансирования
Бюджет муниципального образования "Город Гатчина"
Идентификационный код закупки
243470508983047050100100160014322414
Условия контракта
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта
Сроки выполнения работ:
Начало работ: с даты заключения контракта.
Завершение работ: до 30 сентября 2024 года.
Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями Частей 8-26 Статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ
Обеспечение заявки
Размер обеспечения заявки
102 325,87 (1%)
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии
В соответствии с законодательством Российской Федерации (статьи 44 и 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в том числе с учетом особенностей порядка предоставления обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд участниками таких закупок, являющимися иностранными лицами, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2023 № 579). Независимая гарантия должна содержать указание на то, что все споры по независимой гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Платежные реквизиты для обеспечения заявки
р/с 03232643416181014500, л/с 05453А00270, БИК 044030098
Обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта
0,00 (10%)
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
В соответствии с законодательством Российской Федерации (статьи 45 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") и положениями проекта контракта. Независимая гарантия должна содержать указание на то, что все споры по независимой гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Банковское сопровождение контракта: не предусмотрено.
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта
р/с 03232643416181014500, л/с 05453А00270, БИК 044030098
Требования к гарантии качества товара, работы, услуги
Срок, на который предоставляется гарантия
В соответствии с разделом 10 проекта контракта
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара
Требования к гарантии производителя товара
Обеспечение гарантийных обязательств
Размер обеспечения гарантийных обязательств
511 629,35 (5%)
Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению
В соответствии с законодательством Российской Федерации (статьи 45 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") и положениями проекта контракта. Независимая гарантия должна содержать указание на то, что все споры по независимой гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Платежные реквизиты для обеспечения гарантийных обязательств
р/с 03232643416181014500, л/с 03232643416181014500, БИК 044030098
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Информация о банковском сопровождении контракта
В соответствии с законодательством Российской Федерации (статьи 45 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") и положениями проекта контракта. Независимая гарантия должна содержать указание на то, что все споры по независимой гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Банковское сопровождение контракта: не предусмотрено.